a) Wasser- und Bodenverband Nördlicher Spreewald
Am Stieg 15
15910 Bersteland 

OT Freiwalde

Telefon: +4935474366390
 

E-Mail: mailto:info@wbv-freiwalde.de 

Internet: http://wbv-freiwalde.de
 

b) Vergabeverfahren
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer: 231903-21-2

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
- ohne elektronische Signatur (Textform)

d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung
Wehr mit Schleuse Alt-Schadow, Spreestraße, 15913 Märkische Heide, OT Alt-Schadow
Ergänzende/Abweichende Angaben zum Erfüllungsort:
Südliche Zuwegung über Straße Am Amalienhof zum Standort
Nördliche Zuwegung über Spreestraße zum Standort

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose
Im Zuge der Modernisierung des Wehres mit Schleuse Alt-Schadow in der Spree bei km 153+334 im Landkreis Dahme-Spreewald sind vorbereitende Maßnahmen durchzuführen. Diese Maßnahmen umfassen im Wesentlichen:
- Technische Bearbeitung
- Baustelleneinrichtung
- Bauzeitliche Zuwegung (Südseite) einschließlich der dortigen BE-Flächen einschließlich Erd- und Geländearbeiten (ca. 300 m Zuwegung und 3600 m² BE-Flächen)
- Errichtung von 6 Grundwassermessstellen
- Fällungen/Rodungen
- Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Die geplanten Maßnahmen sind vorbereitende Maßnahmen zur Erschließung der zukünftigen Baustelle für einen geplanten Ersatzneubau der wasserwirtschaftlichen Anlage. Die Errichtung der 6 Grundwassermessstellen dienen zu Kontrollzwecken während der Grundwasserabsenkung beim Bau.
Zweck des Auftrags:
Umsetzung der erforderlichen vorbereitenden Maßnahmen

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f)
nein

i) Ausführungsfristen
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 5 Monate

j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y0HHF64/documents
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist
am 10.04.2026 um 10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist: am 15.05.2026

p) Adresse für elektronische Angebote
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y0HHF64
Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
DE

r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschließlich Gewichtung:
Kriterium: Niedrigster Preis
Gewichtung

s) Eröffnungstermin
am 10.04.2026 um 10:00 Uhr
Ort:
Die Öffnung der elektronisch eingegangenen Angebote erfolgt im Projektraum auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg durch die Vergabestelle.
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Dieser Öffnungstermin ist nach § 14 Abs. 1 VOB/A nicht öffentlich und wird ohne Bieter oder deren Bevollmächtigte durchgeführt. Die Niederschrift wird den Bietern nach Abschluss der Prüfung über die Kommunikationsplattform des Vergabemarktplatzes Brandenburg zeitnah zur Verfügung gestellt.

t) geforderte Sicherheiten
Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v.H. der Brutto-Auftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung ist nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche zurückzugeben. Sind zu diesem Zeitpunkt Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt, darf er für diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B); in diesem Fall umfasst der zurückbehaltene Teil der Vertragserfüllungsbürgschaft nur nicht durch die bereits vorgelegte Mängelansprüchesicherheit abgedeckte Ansprüche. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v.H. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): nach Ablauf der Mängelbeseitigungsfrist von 5 Jahren. Für die Art der Sicherheitsleistung gilt die VOB/B §17.

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Es gilt die VOB/B 2019; §16.
Zahlungsfrist bei Abschlagszahlungen: 21 Tage nach Zugang (§16, Abs.1)
Zahlungsfrist bei Schlussrechnung: 30 Tage nach Zugang (§16, Abs. 3)

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
Gesamtschuldnerisch haftende Mitglieder der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft mit Angabe des bevollmächtigten Vertreters. Das Formblatt 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft ist von allen Mitgliedern zu unterzeichnen.

w) Beurteilung der Eignung
Als Mindestanforderungen für die Eignung sind zwei Referenzen, welche nachfolgende Kriterien vollumfänglich erfüllen, nachzuweisen. Dazu ist jeweils das beigefügte Formblatt Nachweis Referenz als Mindestanforderung zu verwenden. Wird sich Referenzen anderer Unternehmen bedient, so ist das Formblatt 235 zusätzlich auszufüllen.
Kriterien für die Referenz Nr.1:
- Herstellen von Zuwegungen/Flächenbefestigung im ländlichen Raum einschließlich Untergrundvorbereitung
- Straßenbauarbeiten einschließlich Asphaltbefestigungen im Bereich von Ortschaften
- Fertigstellungszeitpunkt (Datum der VOB-Abnahme) darf nicht vor 2021 liegen
- Der Brutto-Auftragswert muss mindestens 200.000 Euro betragen
Kriterien für die Referenz Nr.2:
- Errichtung von Grundwassermessstellen mit Durchmesser mind. DN 115
- Installation einer autarken Pegelmesseinrichtung
- Fertigstellungszeitpunkt (Datum der VOB-Abnahme) darf nicht vor 2021 liegen
- Der Brutto-Auftragswert muss mindestens 30.000 Euro betragen
Weiterhin sind nachzuweisen:
Nachweise entsprechend Formblatt 124 Eigenerklärung Eignung oder Präqualifikation;
Geräte- und Maschinenliste, welche für die Leistungserbringung erforderlich sind;
Nachweis der vorhandenen und für die Leistungserbringung erforderlichen Führungs- und Arbeitskräfte mit folgenden Angaben:
Verwendung des Formblattes Angaben zu den Führungs- und Arbeitskräften:
- Fachbauleiter im Straßen- und Wegebau (mit Angaben zur Qualifikation und von Referenzobjekten)
- Fachkundige Poliere oder Vorarbeiter im Straßen- und Wegebau
- Facharbeiter im Straßen- und Wegebau
- Baugrundgutachter mit Erfahrung bei der Herstellung von Grundwassermessstellen oder Brunnenbau
- Bohrgeräteführer
- Brunnenbauer
Als Mindestanforderung ist jeweils eine für die Leistungserbringung qualifizierte Person unter Verwendung des Formblattes nachzuweisen. Bei Benennung von Personal von Nachunternehmen ist dies in der rechten Spalte zu vermerken und das Formblatt 235 zusätzlich auszufüllen.
Betriebshaftpflichtversicherung;
in den Vergabeunterlagen geforderte Nachweise und Unterlagen

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
  Sonstiges:
  Eine Nachprüfungsstelle ist nicht vorgesehen/entfällt.
  Bekanntmachungs-ID: CXP9Y0HHF64