a) Stadt Rathenow

Berliner Straße 15

14712 Rathenow

Telefon +49 3385-596340

Fax +49 3385-596103340

E-Mail: vergabestelle@stadt-rathenow.de

Internet: www.rathenow.de/startseite/

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer 98/2020

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen - ohne elektronische Signatur (Textform) - postalischer Versand

d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung Kirchbergbrücke, 14712 Rathenow

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose Sondierungsarbeiten - Ausführung von Kernbohrungen zur Sondierung des Wandaufbaus - Reprofilierung der Borlöcher - Ergebnisdokumentation der Sondierungsarbeiten

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

h) Aufteilung in Lose nein

i) Ausführungsfristen Bestimmungen über die Ausführungsfrist Ca. vom 26.10.20 - 20.11.2020 Innerhalb von 12 Werktage nach Auftragserteilung erfolgt eine örtliche Einweisung. Es werden max. 25 Werktage für die Fertigstellung der Leistung eingeplant.

j) Nebenangebote nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: Internet: vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y6XRY5H/documents Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 17.09.2020 um 14:30 Uhr Ablauf der Bindefrist am 16.10.2020

p) Adresse für elektronische Angebote Internet: vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y6XRY5H Anschrift für schriftliche Angebote wie unter a)

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: DE

r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Kriterium Gewichtung Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin am 17.09.2020 um 14:30 Uhr Ort Stadt Rathenow Vergabestelle/Zimmer 232 Berliner Straße 15 14712 Rathenow Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Bieter oder ihre Bevollmächtigten

t) geforderte Sicherheiten Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafen für Verzug bei Überschreitung der Ausführungsfristen für jeden Werktag 0,2 % desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe 5% der Auftragssumme zu leisten. Die Summe der Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (siehe dazu 214_Besondere Vertragsbedingungen).

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlung (§ 16 VOB/B) Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 60 Tage (siehe dazu 214_Besondere Vertragsbedingungen).

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend

w) Beurteilung der Eignung Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärung gem. Formblatt_124_Eigenerklärung zur Eignung nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt_124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt_124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen: - Eigenerklärung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz Vereinbarung_Einhaltung der Mindestanforderungen nach BbgVerG Vereinbarung Nachunternehmer_Einhaltung der Mindestanforderungen nach BbgVerG Auf Anforderung der Vergabestelle: - Anzahl der Arbeitskräfte (mittels Eigenerklärung) - Berufs-/Handelsregisterauszug (mittel Dritterklärung) - Kopie eines Gewerbezentralregisterauszug (ab Auftragssummer 30.000 EUR) - Referenzliste, mind. 3 vergleichbare Referenzen mit Nennung des Auftragswertes, Art u. Umfang der Leistung, Ansprechpartner, Ausführungszeitraum (mittels Eigenerklärung) - Unbedenklichkeitserklärungen der Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung, in Steuersachen vom Finanzamt (mittel Dritterklärung) Bereits jetzt weist der Auftraggeber darauf hin, dass die (nicht präqualifizierten) Bieter, deren Angebot in die engere Wahl kommen, die vorstehend geforderten Erklärungen durch Bescheinigungen der zuständigen Stellen werden bestätigen lassen müssen.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A) Name Landkreis Havelland - Kommunalaufsicht Straße Geschwister- Scholl- Str. 7 Plz, Ort 14712, Rathenow Sonstiges Die Vergabeunterlagen können auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg uneingeschränkt und kostenfrei eingesehen und heruntergeladen werden. Eine Registrierung auf dem Vergabemarktplatz wird empfohlen (siehe Vergabegunterlagen_Bewerbungsbedingungen bei eVergabe).

Bekanntmachungs-ID: CXP9Y6XRY5H