Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

GESA für die BImA
Schöneberger Ufer 89-91
10785 Berlin
Telefon +49 302451-3657
Fax +49 302451-3291
E-Mail l.gehrig@gesa-info.de
Internet https://www.gesa-info.de

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer 90259-08

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Ohne elektronische Signatur (Textform)

d) Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung

Postblockareal-Nord, Wilhelmstraße 43a / Leipziger Straße 8-14, 10117 Berlin

Ergänzende/Abweichende Angaben zum Erfüllungsort

ehemaliger Parkplatz BMF

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Kampfmittelräumung zur Herstellung der Kampfmittelfreiheit für die Archäologischen Grabungen inkl. Transport und Entsorgung von anfallenden Aushub.

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage

Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f) nein

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 2 Monate

Bestimmungen über die Ausführungsfrist

Baubeginn 03.08.2026
Bauende 09.10.2026

j) Nebenangebote

nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYQMZR7/documents

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 17.06.2026 um 10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am 31.07.2026

p) Adresse für elektronische Angebote https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYQMZR7

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: DE

r) Zuschlagskriterien

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Kriterium Gewichtung

Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin am 17.06.2026 um 10:00 Uhr

Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

im Vier-Augen-Prinzip

t) geforderte Sicherheiten

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt sind Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

Bei Überschreitung der Vertragsfrist beträgt die Vertragsstrafe für jeden Tag der Überschreitung 0,3 % der beauftragten Auftragssumme (netto). Die Vertragsstrafe wird auf 5 % der Auftragssumme (netto) begrenzt.

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

elektronische Rechnungslegung.

Bestellnummer wird nach Auftragsvergabe an den AN übermittelt.

Rechnungslauf:

Entwurf der Rechnung per Mail an die öBÜ

Nach Freigabe hochladen der Rechnung als X-Rechnung und parallel per E-Mail zur Freizeichnung an die öBÜ

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung

Angebotsschreiben (Formblatt 213) ausgefüllt und unterzeichnet

Leistungsverzeichnis ausgefüllt. Es ist hierfür die Datei im X83-Format zu nutzen!

Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) ausgefüllt und unterzeichnet bzw. aktuelle PQ

Angaben zur Preisermittlung (Formblatt 221 oder 222) ausgefüllt

Mit Angebotsabgabe sind folgende Nachweise vorzulegen:

• Betriebshaftpflichtversicherung mit Deckungssummen:
• Sach- und Vermögensschäden: 3 Mio EUR netto
• Personenschäden: 3 Mio EUR netto
• Umweltschäden. 1 Mio EUR netto
• alternativ Eigenerklärung , dass bei Auftragsvergabe eine Versicherung in der angegebenen Höhe abgeschlossen wird

Benennung mind. 3 vergleichbare Referenzen der letzten 3 Geschäftsjahre

Umsatz des Bewerbers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren für vergleichbare Leistungen

Bescheinigung über die Entrichtung von Beiträgen an die Krankenkasse

Nachweis der Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft

Handelsregisterauszug

Auszug aus dem Gewerbezentralregister

Nachweis Befähigungsscheininhaber nach §20 SprengG sowie §7SprenG

Haftungsverzichtserklärung unterzeichnet

Benennung eines verantwortlichen Bauleiters (namentlich und hinsichtlich Qualifikation)

Benennung eines verantwortlichen Sicherheitsbeauftragten (namentlich und hinsichtlich Qualifikation)

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A)

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass jedes Angebot auf das Vorliegen von Hinweisen geprüft wird, die auf eine Qualifizierung als unzulässiges Spekulativangebot oder eine unzulässige Mischkalkulation hindeuten.

VOB/B findet Anwendung.

Bekanntmachungs-ID: CXP4YYQMZR7