a) Erftverband

Am Erftverband 6

50126 Bergheim

Telefon +49 227188-1478

Fax +49 227188-1914

E-Mail: zentrale_vergabestelle@erftverband.de

www.erftverband.de

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer G1-3140.25

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen - ohne elektronische Signatur (Textform) - mit fortgeschrittener/m elektronischer/m Signatur/Siegel - mit qualifizierter/m elektronischer/m Signatur/Siegel

d) Art des Auftrags [X] Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung Erftverband, 50126 Bergheim Ergänzende/Abweichende Angaben zum Erfüllungsort Tätigkeitsgebiet zwischen Mönchengladbach und Euskirchen. Weitere Informationen entnehmen Sie den Vergabeunterlagen.

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose Der Erftverband plant in seinem Tätigkeitsbereich in der südlichen Niederrheinischen Bucht zur Erkundung der Geologie, des Grundwasserstandes und der Grundwasserbeschaffenheit den Bau von 14 Grundwassermessstellen in einem bis mehreren Grundwasserstockwerken. Die Übergabe der Messstellen erfolgt ohne Abschlussbauwerk. Im Vorfeld der Bohrarbeiten ist an 13 Standorten eine Kampfmittelerkundung durchzuführen. Im Rahmen der Ausschreibung sind folgende Leistungen zu vergeben: -13 Kampfmittelerkundungen im Vorfeld der Bohrarbeiten (Sondierungsbohrungen bis 7 m Teufe; Antragstellung Kampfmitteluntersuchung, Sicherheitsdetektion, Dokumentation der Ergebnisse) - 8 Aufschlussbohrungen im Lockergestein mit Teufen von ca. 10 m bis 30 m im Trockenbohr-verfahren mit Bohrlochenddurchmessern von min. 273 mm - 4 Aufschlussbohrungen im Lockergestein mit Teufen von ca. 55 m bis 90 m im indirekten Spülbohrverfahren (Lufthebe) mit Bohrlochenddurchmessern von min. 220 mm - 2 Aufschlussbohrung im Festgestein (Buntsandstein) mit Teufe von ca. 10 m und ca. 70 m im direkten Spülbohrverfahren (Imlochhammer) mit Bohrlochenddurchmessern von min. 220 mm - 6 geophysikalische Messprogramme im offenen Bohrloch (Lockergestein und Festgestein) -14 Ausbauten zur Grundwassermessstelle DN 80, inkl. Klarpumpen der Messrohre -14 geophysikalische Messprogramme in ausgebauten Grundwassermessstellen (Ausbaukontrolle)

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f) nein

i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung 01.10.2025 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 28.02.2026 Bestimmungen über die Ausführungsfrist Weitere Details entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.

j) Nebenangebote [X] nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote [X] nicht zugelassen I) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen [X] werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/ CXPTYDMDJ4S/documents Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden [X] nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 29.08.2025 um 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 26.09.2025

p) Adresse für elektronische Angebote www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/ CXPTYDMDJ4S Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein DE müssen:

r) Zuschlagskriterien [X] nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Kriterium Gewichtung Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin am 29.08.2025 um 10:00 Uhr Ort Erftverband Am Erftverband 6 50126 Bergheim Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Hinweis: Es werden für dieses Vergabeverfahren ausschließlich elektronische Angebote gem. § 14 VOB/A zugelassen Bieter, deren Angebote form- und fristgerecht eingereicht wurden, erhalten umgehend nach Durchführung der Submission das Submissionsergebnis über die Kommunikation des Vergabemarktplatz Rheinland durch die Zentrale Vergabestelle.

t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist die Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 5 % Vertragserfüllungsbürgschaft der Auftragssumme 3 % Mängelansprüche Bürgschaft der Schlussrechnungssumme (Weitere Details siehe Formblatt 214 Punkt 4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) und Punkt 5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B))

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Siehe Formular 214 - Besondere Vertragsbedingungen - gem. VOB/B

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Einzeln gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.

w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen: Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt Eigenerklärung zur Eignung vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der Eigenerklärung zur Eignung genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß Formblatt 216 zu machen: Unternehmensbezogene Unterlagen (mit dem Angebot vorzulegen): - Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung / Nachweis gem. Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung -Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung, mind.5 Mio. EUR pauschal für Personen- und Sachschäden und 200.000 EUR für Vermögensschäden 2-fach maximiert inkl. Basisdeckung Umwelthaftpflichtversicherung und Umweltschadensdeckung oder eine unwiderrufliche Zusicherung der Haftpflichtversicherung über die Erhöhung der Versicherungssumme im Auftragsfall auf diesen Betrag. (Weitere Details siehe Formblatt 216 unter Punkt 1.2 unternehmensbezogene Unterlagen). Leistungsbezogene Unterlagen (mit dem Angebot vorzulegen): - Leistungsverzeichnis mit den Preisen Anforderung an die Nachunternehmer (mit Angebot vorzulegen): Nachunternehmer für die Durchführung von Tätigkeiten, die unter die oben angegebene(n) Beurteilungsgruppe(n) oder eine andere Beurteilungsgruppe fallen, müssen die zugehörigen Anforderungen entsprechend erfüllen und vor Beauftragung durch den Bieter/durch den AN gegenüber dem AG nachweisen. Weitere Nachweise (mit dem Angebot vorzulegen): - Zertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt W 120-1 (Weitere Details siehe Formblatt 216 unter Punkt 1.3 Leistungsbezogene Unterlagen). Formblätter (auf gesondertes Verlagen): - 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen - 223 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise (Weitere Details siehe Formblatt 216 unter Punkt 2.1 Formblätter). Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigung der Eigenerklärung) (auf gesondertes Verlangen): - Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben - Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal - Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer - rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde) - Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist - Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt - Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz - Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen (Weitere Details siehe Formblatt 216 unter Punkt 2.2 Unternehmensbezogene Unterlagen) Sonstige Unterlagen - Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise in Anwesenheit der Bieter/Auftragnehmer geöffnet und im Anschluss wieder verschlossen)

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A) Name Justitiariat des Erftverbandes Straße Am Erftverband 6 Plz, Ort 50126, Bergheim Telefon +49 227188-0 Fax E-Mail E-Mail: per.seeliger@erftverband.de Internet www.erftverband.de Sonstiges Zur Wahrung der Frist zur Beantwortung von Bieterfragen (z. B. gem. § 20 Abs. 1 VgV, bzw. § 10 EU VOB/A max. 6 Tage vor Submission) sollten Bieterfragen bis max. 10 Tage vor Ablauf der o. g. Angebotsfrist (auch bei Teilnahmeanträgen) gestellt werden. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Anfragen gelten daher als nicht mehr rechtzeitig gestellt und führen nicht zur Notwendigkeit einer Fristverlängerung bzw. zur Beantwortungspflicht (gem. §20 Abs. 3 S. 3 VgV, bzw. § 10a EU Abs. 6 S. 3 VOB/A und § 10b EU Abs. 6 S. 3 VOB/A). Die UVgO und die VOB/A enthalten keine konkreten Regelungen zu Bieterfragen, setzen diese aber in § 13 Abs. 4 (siehe Rn. 11 und 12 mit Verweis auf § 20 VgV Rn. 22) und § 12a Abs. 4 VOB/A (siehe Rn. 14 mit Verweis auf § 20 VgV Rn 14 und 15) voraus. Bieterfragen und jegliche Kommunikation sind ausschließlich elektronisch über die Kommunikation des Projektraumes der Ausschreibung über den Vergabemarktplatz Rheinland einzureichen und werden auch nur über diesen Weg beantwortet. Die Urkalkulation ist bei Aufforderung mit dem in den Vergabeunterlagen beigefügten Aufkleber postalisch/ schriftlich frist- und formgerecht einzureichen. Die Abgabe der Teilnahmeanträge/Angebote ist ausschließlich auf elektronischem Wege über den Vergabemarktplatz Rheinland zugelassen. Hierbei ist NICHT der Reiter Kommunikation gemeint! Die Datenintegrität und die Vertraulichkeit bei elektronisch übermittelten Teilnahmeanträgen/Angeboten ist durch entsprechende technische Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers und durch Verschlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsselung und die Verhinderung eines Zugriffs auf die Angebotsinhalte VOR dem Submissionstermin müssen bis zur Öffnung des ersten Teilnahmeantrages/Angebots aufrechterhalten bleiben (gem. §42 Abs. 1 Nr. 1 UVgO; gem. § 57 Abs. 1 Nr. 1 VgV; gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A; gem. § 13 Abs. 1 Nr. 2 S 3 und 4 VOB/A EU). Wichtiger Hinweis: Vergaberechtlich besteht die Verpflichtung einen registrierungsfreien - also anonymen - Zugang zu den Teilnahme-/ Vergabeunterlagen zu gewährleisten. Es wird darauf hingewiesen, dass für Änderungen und zusätzliche Informationen eine Holschuld besteht! Dem registrierten Interessenten werden die Information automatisch zugestellt bzw. per Info-Mail auf Änderungen/Ergänzungen hingewiesen. Submissionsergebnis: Wir weisen Sie - die Bieter - darauf hin, dass die Inhalte der Niederschrift / des Submissionsergebnisses gem. § 14 Abs. 7 VOB/A nicht veröffentlicht werden dürfen. Gem. § 14 Abs. 8 VOB/A sind die Angebote und deren Inhalte geheim zu halten. Sollten wir feststellen, dass eine Veröffentlichung / Weitergabe über die Inhalte der Niederschrift / des Submissionsergebnisses einem Bieter zuzurechnen ist, behalten wir uns die Einleitung von rechtlichen Schritten - wegen Verstoßes gegen die gesetzlichen Vorgaben - vor. Bekanntmachungs-ID: CXPTYDMDJ4S