a) Landeshauptstadt Potsdam, Bereich

Vergabemanagement

Friedrich-Ebert-Str. 79/81

14469 Potsdam

Telefon: +49 331289-0

E-Mail: zentrale-vergabestelle@rathaus.potsdam.de

www.potsdam.de/de

b) Gewähltes Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung: Art der akzeptierten Angebote - Postalischer Versand - Elektronisch in Textform - Elektronisch mit fortgeschrittener elektronischer Signatur - Elektronisch mit qualifizierter elektronischer Signatur

d) Art des Auftrags: Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung: Gersthofweg, 14469 Potsdam Nord

f) Art und Umfang der Leistung: Die Landeshauptstadt Potsdam beabsichtigt den grundhaften Ausbau des Gersthofweges, da die bestehende Anliegerstraße erhebliche Schäden aufweist. Die Straße ist als Sackgasse mit Wendehammer ausgebildet und für den Fuß- und Radverkehr durchlässig. Der Ausbau der Verkehrsanlagen erfolgt als Mischverkehrsfläche grundhaft mit Zufahrten, Zuwegungen, Banketten, Mulden und Grünflächen Gegenstand der Ausschreibung sind die bauzeitliche Verkehrssicherung, der Rückbau des vorhandenen Oberbaus, erforderliche Leitungsumverlegungen und Leitungssicherungen. Zusätzlich sollen die Auskofferung des Bodens und der Tragschichten, die Herstellung der Entwässerungsanlage und des Oberbaus sowie die Errichtung der Straßenbeleuchtung erfolgen. Das geplante Bauvorhaben umfasst den Straßenausbau des Gersthofweges auf einer Länge von 233m und die des Radweges ca. 56m. Der Ausbau der Fahrbahn erfolgt mit Asphaltbeton, die der Zufahrten und Zuwegungen aus versickerungsfähigem Betonpflaster. Auf beiden Seiten der Fahrbahn, wird ein Bankett angeordnet. Dahinter verläuft auf der tieferen Seite der Fahrbahn eine Mulde und auf der höheren Seite der Fahrbahn ein Grünstreifen bzw. Grünfläche bis zur Grundstücksgrenze hin. Der Ausbau des Radweges erfolgt mit einem sandgeschlemmten Splitt- Sand- Gemisch 0/11. Beidseitig des Radweges wird Bankett hergestellt.

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden: Erbringung von Planungsleistungen: Nein

h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen: Die Vergabe wird nicht in Lose aufgeteilt.

i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen: Bestimmungen über die Ausführungsfrist Grundsätzliche Vertragsfristen (§ 5 VOB/B) Von §5 VOB/B abweichend: - Beginn der Ausführung: Spätestens 14 Werktage nach Zuschlagserteilung - Vollendung der Ausführung: Spätestens am 30.11.2026

j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs.2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen

k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrere Hauptangebote: Mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen

l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt elektronisch: vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YCRHFFP/documents

m) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:

n) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an diese Anträge zu richten sind, Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist: Angebotsfrist: 04.03.2026 08:00 Uhr Bindefrist: 15.04.2026

p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: siehe a) Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Vergabemanagement Postanschrift: Friedrich-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Telefon: +49 331289-0 E-Mail: zentrale-vergabestelle@rathaus.potsdam.de URL www.potsdam.de/de Die Abgabe elektronischer Angebote unter vergabemarktplatz.brandenburg.de VMPSatellite/notice/CXP9YCRHFFP unter Beachtung der dort genannten Nutzungsbedingungen ist zugelassen.

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: DE

r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung: Niedrigster Preis

s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins, sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen 04.03.2026 08:00 Uhr Ort der Öffnung: Landeshauptstadt Potsdam, Raum BT 2.008 Bereich Vergabemanagement Edisonallee 6-9 14473 Potsdam Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Die Öffnung erfolgt gemäß § 14a VOB /A

t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten: Sicherheit für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) Es ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten. Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B) Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) Vertragsstrafen werden vereinbart. Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Überschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemäß § 11 VOB/B für jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist überschritten wird, folgende Vertragsstrafe(n) zu zahlen: Bei Überschreitung der Frist für die Vollendung der Ausführung 0,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind: gem. § 16 VOB/B

v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, nach der Auftragsvergabe haben muss:

w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters: (1) Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gem. §§ 123, 124 GWB (FB 107, EEE oder Präqualifizierung) Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt Eigenerklärung zur Eignung (FB 107) vorzulegen. (2) Es sind die Mindestanforderungen nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz (BbgVergG) einzuhalten - Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz (FB 5.3) (3) ggf. Vereinbarung zwischen dem Bieter/Auftragnehmer/Nachunternehmen zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz (FB 5.4) (4) ggf. FB 104.1 Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit (5) ggf. FB 104.2 Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit (6) ggf. Erklärung zu Leistungen anderer Unternehmen im Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmen (FB 103 Nachunternehmerleistungen) - inkl. Verpflichtungserklärung (FB 105) (7) ggf. Mitglieder mit Namen und Adressen der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft inkl. bevollmächtigten Vertreter in der Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (FB 106) - inkl. Verpflichtungserklärung (FB 105, FB 107, EEE oder Präqualifizierung) (8) Angaben zur Abfrage von Eintragungen aus dem Wettbewerbsregister: Der Auftraggeber wird für den/die Wirtschaftsteilnehmer, auf dessen/deren Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister gem. § 6 WRegG bei der Registerbehörde anfordern. Bewerber/Bieter aus anderen Mitgliedsstaaten haben daher auf Anforderung des Auftraggebers einen vergleichbaren Nachweis nach Maßgabe der Rechtsvorschriften ihres Herkunftslandes vorzulegen. Der Auftraggeber behält sich vor, für den/die Wirtschaftsteilnehmer, auf dessen/deren Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, zusätzlich einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a Abs. 1 Nr. 4 GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. Die vorgenannte Verfahrensweise gilt entsprechend. (9) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Erklärung über eine bestehende Haftpflichtversicherung. Die Deckungssumme je Versicherungsfall muss mindestens 1.000.000 EUR pauschal für Personen- und Sachschäden und mindestens 1.000.000 EUR für Vermögensschäden betragen. Soweit eine Versicherung mit den vorgenannten Mindestdeckungssummen nicht besteht, ist eine unwiderrufliche Erklärung abzugeben, dass im Auftragsfalls eine solche Haftpflichtversicherung mit den vorgenannten Bedingungen abgeschlossen wird. (FB 4.10 Erklärung Haftpflichtversicherung)

x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann: Sonstige Informationen für Bieter: Es gelten die Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) - Ausgabe 2019, Grundsätzlich sind DVGW-/DIN-DIN-oder-gleichwertig-geprüfte Materialien zu verwenden. Die Auswahl und der Einbau erfolgt entsprechend dem Technischen Regelwerk der jeweils gültigen Fassung. Die Leistungen/Preise umfassen grundsätzlich Lieferung frei Baustelle und Einbau, sofern in den Leistungspositionen nicht anders beschrieben. Werden bei der Wahl der Erzeugnisse andere Fabrikate bevorzugt, als durch das technische Regelwerk der oder die Leistungspositionen vorgegeben, so ist deren Gleichwertigkeit nachzuweisen. Der Nachweis wird nicht gesondert vergütet. Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen euro-päische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz oder gleichwertig immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Siehe Informationsblätter Datenverarbeitung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden: nachgefordert   Bekanntmachungs-ID: CXP9YCRHFFP