a) Niedersächsische Landesforsten

Lautenthaler Straße 36

38723, Seesen

Telefon: 05381-78040

Fax: 05381-780455

E-Mail: mailto:carsten.moenkemeyer@nfa-seesen.niedersachsen.de 

Internet https://www.landesforsten.de 

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer 64430_05_2026

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen - ohne elektronische Signatur (Textform) - postalischer Versand

d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung 37627 Stadtoldendorf Ergänzende/Abweichende Angaben zum Erfüllungsort Die Baustelle befindet sich im Homburgwald nord-östlich der Ortslage Stadtoldendorf in der Nähe des Waldpädagogikzentrums Weserbergland.

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose Erdarbeiten, Böschungssicherung, Wegebauarbeiten: ca. 100 m³ Bodenbewegungen (Ab- und Auftrag). ca. 100 St. Selbstbohr-Mikropfähle Dmin = 90 mm. ca. 400 m² Böschungssicherung mit hochfestem Stahldrahtgeflecht. ca. 110 m² Rückbau und Wiederherstellung eines asphaltierten Weges.

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f) nein

i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung 07.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 29.05.2026

j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY1RLRC/documents Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen andere Maßnahmen: Der Auftragnehmer darf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, sowie personenbezogene Daten jeglicher Art, die ihm im Zuge dieses Vertragsverhältnisses bekannt werden, nur für die Erfüllung dieses Vertrages verwenden; er hat sie mit der gleichen Sorgfalt und Vertraulichkeit wie eigene Daten zu behandeln. Diese Verpflichtung dauert auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses - aus welchem Grunde dieses auch immer erfolgt - weiter an. Allen Erfüllungsgehilfen, die Zugang zu solchen Daten haben können, ist diese Geheimhaltungsverpflichtung bekannt zu geben. Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: Alle Unterlagen deren Fehlen nicht zum Ausschluss von der Wertung führen.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 06.03.2026 um 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 27.03.2026

p) Adresse für elektronische Angebote vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY1RLRC a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: DE

r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Kriterium Gewichtung Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin am 06.03.2026 um 10:00 Uhr Ort Niedersächsische Landesforsten A.ö.R. Forstamt Seesen -Sitzungszimmer- Lautenthaler Straße 36 38723 Seesen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten - Legitimation vor Ort erforderlich

t) geforderte Sicherheiten Sicherheit für die Vertragserfüllung: entfällt. Sicherheit für Mängelansprüche: Die Sicherheitsleistung für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Vertragsstrafe: entfällt. Vertragsstrafen nach Niedersächsischem Tariftreue- und Vergabegesetz §15: Im Falle von Verstößen des Auftragnehmers gegen das NTVergabeG sind die in §15 (2) im Gesetz genannten Vertragsstrafen durch den Auftraggeber einzufordern: - 1 % des Auftragwertes für jeden schuldhaften Verstoß und - max. 10 % des Auftragwertes bei mehrfachen Verstößen Auch alle Verstöße von Nachunternehmen sind dem beauftragten Unternehmen zuzurechnen, sofern dieses die Verstöße unter Beachtung seiner Sorgfaltspflicht (i.S.d. § 347 Handelsgesetzbuch) kannte oder hätte kennen müssen.

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Alle Zahlungen gemäß VOB/B. Die prüffähige Schlussrechnung ist spätestens am 16.06.2026 zu stellen.

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter.

w) Beurteilung der Eignung siehe Vergabeunterlagen

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A) Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Calenbergerstraße 2 Plz, Ort 30169, Hannover   Sonstiges Die Vergabe erfolgt im Auftrag der: Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz Haus der Braunschweigischen Stiftung Löwenwall 16 38100 Braunschweig Die Auftragserteilung erfolgt durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, welche auch Empfänger aller Rechnungen ist.   Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY1RLRC