a) AAV-Verband für Flächenrecycling und Altlasensanierung

Ruhrhang 2

DE-45525 Hattingen

Telefon: +49 2324509427

E-Mail: vergabestelle@aav-nrw.de

Internet: www.aav-nrw.de

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer 7075-02-002 - Ehemaliges Gaswerk Roitzheimer Straße in Euskirchen

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

- ohne elektronische Signatur (Textform)

d) Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

Planung und Ausführung von Bauleistungen

Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Roitzheimer Straße 5-7, 53879 Euskirchen

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV), der Kreis Euskirchen, die Kreisstadt Euskirchen sowie der Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal (WES) beabsichtigen gemeinsam die Sanierung des

Altstandortes "Ehemaliges Gaswerk Roitzheimer Straße" in Euskirchen durchzuführen. Ziel der Sanierung ist es, den Altstandort in das Entwicklungsprojekt "City Süd" der Stadt Euskirchen für die Nutzung durch Wohnen und Gewerbe einzubeziehen.

45100000-8 Baureifmachung

45110000-1 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten

45111000-8 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung

45112000-5 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten

45112200-7 Bodenabtrag

45112400-9 Aushubarbeiten

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage

Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe

f) nein

ja, Angebote sind möglich nur für ein Los

für ein oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 18 Monate

Bestimmungen über die Ausführungsfrist

Beginn unverzüglich nach Beauftragung

j) Nebenangebote

zugelassen

nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

zugelassen

nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYMNDQR8/documents

können angefordert werden unter:

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen

Abgabe Verschwiegenheitserklärung

andere Maßnahmen:

Die vom Bieter erbetenen, personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Diese Angaben sind Voraussetzung für die Berücksichtigung des Angebotes. Informationen zu der vom AAV (oder ggfs. durch den AAV beauftragte Dritte) durchgeführte Erhebung personenbezogener Daten sowie die dem Bieter in diesem Zusammenhang zustehenden Rechte sind dem VHB-NRW Formular 312a/322a (Information DSGVO) bei den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert

teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 21.01.2025 um 10:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 21.03.2025

p) Adresse für elektronische Angebote www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYMNDQR8

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: DE

r) Zuschlagskriterien

siehe Vergabeunterlagen

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Kriterium Gewichtung

Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin am 21.01.2025 um 10:00 Uhr

Ort

Geschäftsstelle des AAV in Hattingen

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

Der AAV-Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung hat seinen Publikumsverkehr eingestellt. Die Submissionen finden daher ohne die Teilnahme von Bietern oder ihrer Bevollmächtigten statt. Das Ergebnis der Submission wird anschließend für die Bieter, die ein Angebot abgegeben haben, auf dem Vergabeportal unter Bieterkommunikation eingestellt.

t) geforderte Sicherheiten

Sicherheit für Mängelansprüche gemäß § 17 VOB/B ist vom Auftragnehmer durch eine Bürgschaft in Höhe von 3 % der Summe der Schlussrechnung zu leisten (Formblatt 422 des Vergabehandbuchs des Bundes "Mängelansprüchebürgschaft"). Rückgabezeitpunkt nach § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche: 4 Jahre nach mängelfreier Schlussabnahme. Als Sicherheit für die Vertragserfüllung nach Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen) hat der Auftragnehmer eine Bürgschaft nach dem Formblatt 421 in Höhe von 5 % der Auftragssumme zu stellen. Leistet der Auftragnehmer die Sicherheit nicht binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens), so ist der Auftraggeber berechtigt, die Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Auf Anforderung des AN werden Abschlagszahlungen für die jeweils nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistungen einschließlich Umsatzsteuer gewährt. Die Abschlagszahlungen erfolgen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt einer entsprechenden Zahlungsanforderung und eines prüfbaren Nachweises. Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Leistungen gemäß den Positionen des Leistungsverzeichnisses. Die Leistungen sind durch von Vertretern des AAV bzw. seinen Bevollmächtigten sowie des AN unterschriebene und mit Datumsangabe versehene Aufmaß-/Abrechnungszeichnungen und Massenberechnungen nachzuweisen. Diese prüfbaren Unterlagen sind übersichtlich zu gliedern und mit sämtlichen Einzelmaßen zu versehen. Die Schlusszahlung erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach vollständiger und einwandfreier Erfüllung sämtlicher Leistungen und Erhalt einer prüfbaren Rechnung (einschließlich sämtlicher beizufügenden Nachweispapiere). Bei Verlängerung der Zahlungsfrist im Formblatt VHB-VOB 214, Punkt 3 gilt die dort festgelegte Frist.

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

w) Beurteilung der Eignung

Gemäß der Liste AAV-Ausschreibungsunterlagen sind folgende Nachweise / Erklärungen mit dem Angebot vorzulegen:

- Formular 9 - Eigenerklärung zur Versicherung

- Formular 13 - Referenznachweis Unternehmen

- Formular 20 - Entsorgungskonzept

- Freistellungsbescheinigung § 48b EStG

- Sachkunde DGUV-Regel 101-004 "Kontaminierte Bereiche" (ehem. BGR 128) oder Fachkunde gemäß TRGS 524 "Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen"

- Bauzeitenplan

- Baustelleneinrichtungsplan

Seitens der Vergabestelle wird darauf hingewiesen, dass die den Vergabeunterlagen beigefügten Annahmebereitschaftserklärungen zunächst ausschließlich Informationszwecken dienen. Nach der Auswertung der Angebote und vor der Vergabe des Auftrags an den Bestbieter ist dieser nach Aufforderung der Vergabestelle verpflichtet, die vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Annahmebereitschaftserklärungen innerhalb von 14 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Eine Nachforderung der Annahmebereitschaftserklärungen erfolgt nicht. Es wird auf § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A verwiesen.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A)

Name Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NordrheinWestfalen

Straße Emilie-Preyer-Platz 1

Plz, Ort 40479, Düsseldorf

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Sonstiges

Bitte beachten Sie, dass Sie sich ohne Registrierung selbständig über Fragen und Antworten sowie über Änderungspakete informieren müssen. Ohne Ihre Registrierung können wir Sie mangels Kenntnis Ihrer Kontaktdaten nicht über die Änderungen informieren. Nur wenn Sie sich registrieren, werden Sie automatisch über jegliche Änderungen per email informiert. Rückfragen zu Ausschreibungen bzw. den Vergabeunterlagen können Unternehmen in schriftlicher Form über die auf dem Vergabemarktplatz eingerichtete Bieterkommunikation stellen. Wir empfehlen den Bietern das vorhandene Gelände in Augenschein zu nehmen. Termine für Ortsbesichtigungen sind über mail@geoling.de zu vereinbaren.

Bekanntmachungs-ID: CXPNYMNDQR8