1.1 Bundesamt für Strassen ASTRA

Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Zofingen

Brühlstrasse 3

4800 Zofingen

2. Verfahren

2.1 Verfahren Titel: MP-100054, N02, Gesamtsystem Bypass Luzern, Mandat Projektverfasser Bau TP2, Phasen 41 - 53 Beschreibung: Das N02/N14 Gesamtsystem Bypass Luzern besteht aus den Teilprojekten Ausbau Nord (TP 1), Tunnel Bypass (TP2), Stadtautobahn (TP 3) und Erhaltungsprojekt Arsenal – Hergiswil (EP ARHE) sowie der Instandsetzung N02 AS Emmen Nord – VZ Rotsee und N14 bestehende Röhren Tunnel Rathausen. Gegenstand des ausgeschriebenen Mandats sind die Leistungen Projektverfasser Bau TP2 für die Phasen 41 – 53. Für den detaillierten Leistungsbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen. Kennung des Verfahrens: 851abe4e-3c1a-45a8-9a0b-436a07845cc8 Verfahrensart: Offenes Verfahren

2.1.1 Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.1.4 Allgemeine Informationen Zusätzliche Informationen: Teilangebote sind nicht zugelassen. Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören: Keine. Geschäftsbedingungen: Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde. Verhandlungen: Es findet keine Begehung statt. Grundsätzliche Anforderungen: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten. Sonstige Angaben: 1. Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite; 2. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben; 3. Ausschreibungsunterlagen sind in deutscher Sprache erhältlich. Bei Widersprüchen zwischen den Fassungen ist die deutsche Version massgebend. 4. Ausschluss, Vorbefassung: Jauslin Stebler AG ist von der Teilnahme am vorliegenden Verfahren ausgeschlossen. 5. Der Zeitpunkt des Beginns wurde nach dem heutigen Kenntnisstand festgelegt. 6. Die Zusammensetzung des Beurteilungsgremiums wird ASTRA-intern bestimmt. 7. Die für ein vollständiges und gültiges Angebot einzureichenden Unterlagen und deren Gliederung sind im Dokument «Angebotsunterlagen für Planerleistungen (gemäss Ausschreibungsunterlagen, Beilage 05) festgelegt. 8. Die Beschaffungen der verschiedenen Mandate erfolgen teilweise parallel und zeitgleich und teilweise seriell. Eine einzelne Firma, Teile von ihr, ihre Schwestergesellschaften, ihre Dachgesellschaft, Beteiligungen von ihr oder Eigentümer von ihr können Zuschlagsempfängerin von mehreren Mandaten sein, wobei eine Vielzahl von Kombinationen ausgeschlossen ist. Liegt eine Firma als Einzelanbieter oder Mitglied einer Bietergemeinschaft nach der Auswertung bei mehreren nicht miteinander kombinierbaren Mandaten (siehe Ziffer 7.1 der Beilage 02 „Pflichtenheft") an erster Stelle, fällt der Auftraggeber in Rücksprache mit den betroffenen Anbietern respektive Mitgliedern von Bietergemeinschaften den Entscheid, für welches Mandat die betroffenen Anbieter respektive Bietergemeinschaften den Zuschlag erhalten. -------------------------------- --> Fortsetzung von Ziffer 2.10 (detaillierte Angaben zu den Zuschlagskriterien): Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden: ZK1: SCHLÜSSELPERSONEN; 40% Qualifikation bezüglich der Anforderung im Projekt als Schlüsselpersonen gelten: -Projektleiter 15% -Teilprojektleiter Tunnel 15% -Teilprojektleiter Trasse 10% 1 Referenzprojekt in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit Angabe des Zeitraums, der Baukosten, ausgeführten Arbeiten / Leistungen der Schlüsselperson, zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson. Bewertung: Projektspezifische Berufserfahrung und Erfahrung der Schlüsselperson, Komplexität, Vergleichbarkeit und Kontext des Referenzprojekts, Vergleichbarkeit der Funktion im Projekt, abgeschlossene Projektphasen; Baukosten des Gesamtprojekts; bearbeitete Fachbereiche, weitere projektspezifische Vorteile; Aus- und Weiterbildung. ZK2: AUFGABENANALYSE UND VORGEHENSVORSCHLAG, RISIKOANALYSE; Gewichtung 35%, unterteilt in: ZK2.1: Aufgabenanalyse / Vorgehensvorschlage: Gewichtung 25% Durch den Anbieter ist die bevorstehende Aufgabe zu analysieren und ein Vorschlag bezüglich dem eigenen Vorgehen zu formulieren. Dabei ist zu folgenden Punkten Stellung zu nehmen: -Beschreibung des Projektverständnisses, Erläuterung wichtiger Aufgaben und Leistungen des Mandats -Darstellung des eigenen Vorgehens unter Einbezug der Projektorganisation und in Ab-stimmung mit der Terminplanung sowie den Arbeiten der weiteren Projektbeteiligten -Aufzeigen der Schnittstellen innerhalb des Projekts und zu weiteren Projektbeteiligten ZK2.2: QM-Konzept / Risikoanalyse / Nachhaltigkeitsanalyse Gewichtung 10% Bewertung: -Risikoanalyse und Massnahmen in Bezug auf die eigene Tätigkeit auf Basis des Q-Lenkungsplans. -Nachhaltigkeitsanalyse in B zug auf die projektspezifischen Chancen und Risiken im Bereich der Nachhaltigkeit. ZK3. PREIS; Gewichtung 25% Bereinigte Angebotssumme. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung. Schlusstermin / Bemerkungen: Für vorbefasste Firmen – auch wenn sie in der Vorbereitung lediglich Teil einer Arbeitsgemeinschaft waren - gilt die Einreichungsfrist nach Ziff. 4.5. Es sind 2 Exemplare des Angebots (der Angebotsunterlagen) in Papierform und 1 in elektronischer Form (USB-Stick) einzureichen. Einreichung auf dem Postweg: A-Post oder PostPac Priority (Datum Poststempel einer Schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle; Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt. Auf dem Couvert ist neben der Projektbezeichnung deutlich der Vermerk "Nicht öffnen - Offertunterlagen" anzubringen. Persönliche Abgabe: Die Abgabe hat bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin während den Öffnungszeiten der Loge (08:00: - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr, Freitag bis 16:00 Uhr) gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung zu erfolgen (Adresse s. 1.2). Übergabe an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz: Ausländische Anbieter können ihr Angebot bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz in ihrem Land, während den Öffnungszeiten gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung, übergeben. Die Anbieter sind in diesem Fall verpflichtet, die Empfangsbestätigung vor dem Abgabetermin per E-Mail der Beschaffungsstelle zu senden. Auf Angebote, die per E-Mail oder Fax zugestellt werden, wird nicht eingetreten!. Bemerkungen (Termin für schriftliche Fragen)Fragen sind in deutscher Sprache unter www.simap.ch im "Forum" einzureichen. Sie werden bis am 06.06.2024 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im "Forum" beantwortet. Nach dem 31.05.2024 eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwortet. Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 13.05.2024, Dok. 1409389 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 31.05.2024. Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab 13.05.2024 bis 04.07.2024 Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU

2.1.6 Ausschlussgründe: Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf www.simap.ch

5. Los

5.1 Los: LOT-0000 Titel: MP-100054, N02, Gesamtsystem Bypass Luzern, Mandat Projektverfasser Bau TP2, Phasen 41 - 53 Beschreibung: Das N02/N14 Gesamtsystem Bypass Luzern besteht aus den Teilprojekten Ausbau Nord (TP 1), Tunnel Bypass (TP2), Stadtautobahn (TP 3) und Erhaltungsprojekt Arsenal – Hergiswil (EP ARHE) sowie der Instandsetzung N02 AS Emmen Nord – VZ Rotsee und N14 bestehende Röhren Tunnel Rathausen. Gegenstand des ausgeschriebenen Mandats sind die Leistungen Projektverfasser Bau TP2 für die Phasen 41 – 53. Für den detaillierten Leistungsbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen. Interne Kennung: 278105-

5.1.1 Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros Optionen: Beschreibung der Optionen: Übernahme und Aufarbeitung 3D-Planung aus Phase DP.

5.1.2 Erfüllungsort Beliebiger Ort

5.1.3 Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 03/01/2025 Enddatum der Laufzeit: 31/12/2041

5.1.4 Verlängerung Maximale Verlängerungen: 0 Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: Der Vertag beinhaltet die SIA-Phasen 41-53. Der Vertrag wird phasenweise freigegeben, abhängig vom Projektfortschritt, den Genehmigungen sowie den vorliegenden Krediten. Die Plangenehmigung ist zur Zeit noch nicht rechtskräftig. Der Zeitpunkt hierfür ist offen. Mit Arbeitsbeginn freigeben ist nur die Erarbeitung der Submissionsunterlagen der Phase 41.

5.1.6 Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen

5.1.9 Eignungskriterien Kriterium: Art: Eignung zur Berufsausübung Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet Kriterium: Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Beschreibung: Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann: EK1: REFERENZ DER UNTERNEHMUNG 1 Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich, welches folgende Anforderung erfüllt: Fachbereich Tunnel / Geotechnik -Neubau eines bergmännischen Verkehrstunnel einer Nationalstrasse oder Hochleistungsstrasse oder Eisenbahn; -Baukosten Gesamtprojekt mindestens 100 Mio. CHF (exkl. MwSt.), SIA Phasen 41 - 53 (mind. Phase 52 abgeschlossen) oder vergleichbar Kann der Nachweis über die abgeschlossenen Arbeiten, die Komplexität und die Tätigkeit in sämtlichen Fachbereichen nicht mit einem Referenzprojekt erbracht werden, kann ein zweites Referenzprojekt ergänzend beigebracht werden. und 1 Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich, welches folgende Anforderung erfüllt: Fachbereiche Trasse / Umwelt und Kunstbauten -Ausbau und oder Instandsetzung einer Nationalstrasse oder Hochleistungsstrasse; Bauen unter Verkehr; -Baukosten Gesamtprojekt mindestens 50 Mio. CHF (exkl. MwSt.), SIA Phasen 41 - 53 (mind. Phase 52 abgeschlossen) oder vergleichbar Kann der Nachweis über die abgeschlossenen Arbeiten, die Komplexität und die Tätigkeit in sämtlichen Fachbereichen nicht mit einem Referenzprojekt erbracht werden, kann ein zweites Referenzprojekt ergänzend beigebracht werden. EK2: WIRTSCHAFTLICHE / FINAZIELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT Für den Anbieter: Jahresumsatz für den Anbieter > doppelter Jahresumsatz des Auftrages (gilt bei Ingenieurgemeinschaften für alle Firmen zusammen). EK3: QUALIFIKATION PROJEKTLEITER UND PROJEKTLEITER STV. Projektleiter: 1 Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten in gleicherwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich, welches folgende Anforderungen erfüllt: -Nationalstrasse oder Hochleistungsstrasse; Bauen unter Verkehr -Fachbereiche Tunnel / Geotechnik (T/G) und Trassee / Umwelt (T/U) -Baukosten Gesamtprojekt mindestens 50 Mio. CHF (exkl. MwSt.) -SIA Phasen 41 - 53 (Phase 52 mindestens 50% der Bauzeit oder mindestens drei Jahre Bauzeit (Nachweis mit Bauprogramm)) oder vergleichbar Kann der Nachweis über die abgeschlossenen Arbeiten, die Komplexität und die Tätigkeit in sämtlichen Fachbereichen nicht mit einem Referenzprojekt erbracht werden, kann ein zweites Referenzprojekt ergänzend beigebracht werden. Projektleiter-Stv. 1 Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus den gleichen Fachbereichen, welches folgende Anforderungen erfüllt: -Nationalstrasse oder Hochleistungsstrasse; Bauen unter Verkehr -Fachbereiche Tunnel / Geotechnik (T/G) und Trassee / Umwelt (T/U) -Baukosten Gesamtprojekt mindestens 50 Mio. CHF (exkl. MwSt.) -SIA Phasen 41 - 53 (Phase 52 mindestens 50% der Bauzeit oder mindestens drei Jahre Bauzeit (Nachweis mit Bauprogramm)) oder vergleichbar - Kann der Nachweis über die abgeschlossenen Arbeiten, die Komplexität und die Tätigkeit in sämtlichen Fachbereichen nicht mit einem Referenzprojekt erbracht werden, kann ein zweites Referenzprojekt ergänzend beigebracht werden. EK4: VERFÜGBARKEIT PROJEKTLEITER UND STV. PROJEKTLEITER Für den Projektleiter und den Stv. Projektleiter Nachweis, dass Verfügbarkeit > der erforderlichen Verfügbarkeit während den nächsten zwei Jahren ab Auftragserteilung gegeben ist. Detaillierte Aufzählung und Darstellung der zeitlichen Belastung an den übrigen Projekten und allfälligen Führungsaufgaben. EK5: LEISTUNGSANTEIL UNTERAKKORDANTEN Nachweis, dass maximal 50% der Leistungen durch Subunternehmer erbracht werden (detaillierte Auflistung der allfällig vorgesehenen Subunternehmer inkl. deren Leistungsanteils). Von der Unternehmung auf Aufforderung des Bauherrn nach Offerteingabe zu liefernde Nachweise (mit der Einreichung des Angebots bestätigt der Anbieter, dass die zugehörenden Verpflichtungen ei gehalten sind): 1. Aktueller Auszug aus dem Handelsregister 2. Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister 3. Aktueller Auszug Ausgleichskasse AHV / IV / EO / ALV 4. Aktuelle Bestätigung SUVA / ESTV 5. Nachweis des Jahresumsatzes 6. Gültige Versicherungsnachweise des Anbieters bezüglich der Berufshaftpflichtversicherung. Der Bauherr behält sich vor, nach Offerteingabe weitere Nachweise (Allesamt nicht älter als 3 Monate) gemäss Anhang 3 VöB Einzuverlangen. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Beschreibung: Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten. EK1: Referenz der Unternehmung EK2: Wirtschaftliche / finanzielle Leistungsfähigkeit EK3: Qualifikation Projektleiter und Projektleiter Stv. EK4: Verfügbarkeit Projektleiter und Projektleiter Stv. EK5: Leistungsanteil Unterakkordanten Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

5.1.10 Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Beschreibung: Preis (Gesamtpreis) Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100

5.1.11 Auftragsunterlagen Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt Informationen über zugangsbeschränkte Dokumente einsehbar unter: Internet: www.simap.ch/shabforms/servlet/Search

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Nicht zulässig Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 04/07/2024 23:59:00 (UTC+1) Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung: Eröffnungsdatum: 11/07/2024 23:59:00 (UTC+1) Zusätzliche Informationen: Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich. Auftragsbedingungen: Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Gemäss Ausführungen um Pflichtenheft. Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.15 Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Bundesverwaltungsgericht Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Zofingen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost Filiale Zofingen

8. Organisationen

8.1 ORG-0001 Offizielle Bezeichnung: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Zofingen Registrierungsnummer: 406648 Postanschrift: Brühlstrasse 3 Stadt: Zofingen Postleitzahl: 4800 Land, Gliederung (NUTS): Aargau (CH033) Land: Schweiz Kontaktperson: Projektmanagement Mitte E-Mail: beschaffung.zofingen@astra.admin.ch Telefon: 058 482 75 11 Fax: 058 482 75 90 Internetadresse: Internet: www.simap.ch Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1 ORG-0002 Offizielle Bezeichnung: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost Filiale Zofingen Registrierungsnummer: 406648-doc Postanschrift: Brühlstrasse 3 Stadt: Zofingen Postleitzahl: 4800 Land, Gliederung (NUTS): Aargau (CH033) Land: Schweiz Kontaktperson: MP-100054, N02, Gesamtsystem Bypass Luzern, Mandat PV Bau TP2, Phasen 41 - 53 E-Mail: beschaffung.zofingen@astra.admin.ch Telefon: 058 482 75 11 Fax: 058 482 75 90 Internetadresse: Internet: www.simap.ch Rollen dieser Organisation: Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1 ORG-0003 Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht Registrierungsnummer: CHE-415.481.515 Postanschrift: Postfach Stadt: St. Gallen Postleitzahl: 9023 Land, Gliederung (NUTS): St. Gallen (CH055) Land: Schweiz E-Mail: info@bvger.admin.ch Telefon: +41 584 652 626 Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle

11. Informationen zur Bekanntmachung

11.1 Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: d324bca9-5f98-4b97-86b5-95eeba68159f - 01 Formulartyp: Wettbewerb Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 14/05/2024 12:00:00 (UTC+1) Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch, Französisch

11.2 Informationen zur Veröffentlichung Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 286128-2024 ABl. S – Nummer der Ausgabe: 94/2024 Datum der Veröffentlichung: 15/05/2024